Wierzchlas, dnia 23 lutego 2015 r.
ZP.3.2015
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Na podstawie Art. 36 Prawa Zamówień Publicznych informuję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonano następującej zmiany:
a) w punkcie III.4.c)s.
z:
uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w terminie
nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.,
na:
uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w terminie
nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy,
b) w punkcie III.7.
z:
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych.
na:
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych zgodnie z treścią zał. 7b.
c) w punkcie III. dodaje się ustęp 9. w następującym brzmieniu:
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zamawiającego z wykonawcą przed podpisaniem umowy.
d) w punkcie XIV.
z:
1) Osoby ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko Referent ds. Zamówień Publicznych
imię i nazwisko Arkadiusz Patyk
tel. 43 8866112
fax. 43 8866113
w terminach w godzinach pracy zamawiającego,
stanowisko Sekretarz Gminy Wierzchlas
imię i nazwisko Leszek Gierczyk
tel. 43 8866112
fax. 43 8866113
w terminach w godzinach pracy zamawiającego.
na:
1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Stanowisko Sekretarz Gminy Wierzchlas
imię i nazwisko Leszek Gierczyk
tel. 43 88 66 112
fax. 43 84 34 384
w terminach w godzinach pracy zamawiającego
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:
Stanowisko Referent ds. Informatyki i Zamówień Publicznych
imię i nazwisko Arkadiusz Patyk
tel. 43 88 66 112
fax. 43 84 34 384
w terminach w godzinach pracy zamawiającego
e) w punkcie XV.9.
z:
Zewnętrzna koperta/opakowanie winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w niniejszej SIWZ i opieczętowana w sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować wykonawcę.
na:
Zewnętrzna koperta/opakowanie winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w niniejszej SIWZ i opieczętowana w sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować nadawcę.
f) w punkcie XV.10.
z:
Oznakowanie oferty winno być następujące:
„Oferta na – Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy, znak sprawy: ZP.3.2015
nie otwierać przed 26 lutego 2015 r. godz. 11.30”.
na:
Oznakowanie oferty winno być następujące:
„Oferta na – Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy, znak sprawy: ZP.3.2015
nie otwierać przed 2 marca 2015 r. godz. 11.30”.
g) w punkcie XV.11.
z:
Umieszczenie na kopercie/opakowaniu zawierającym ofertę, nazwy oraz dokładnego adres wykonawcy, jest dobrowolne. Brak na kopercie zewnętrznej lub wewnętrznej adresu wykonawcy w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie spowoduje konieczność otwarcia oferty aby można ją odesłać wykonawcy.
na:
Umieszczenie na kopercie wewnętrznej zawierającej ofertę, nazwy oraz dokładnego adres wykonawcy, jest dobrowolne. Brak na kopercie zewnętrznej lub wewnętrznej adresu wykonawcy w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie spowoduje konieczność otwarcia oferty aby można ją odesłać wykonawcy.
h) w punkcie XV.12.
z:
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z zawartym powyżej opisem ponosi wyłącznie wykonawca (np. brak adnotacji określającej, jakiego postępowania dotyczy oferta, może skutkować jej niezamierzonym otwarciem; brak oznakowania identyfikującego wykonawcę uniemożliwi jej ewentualne wycofanie).
na:
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z zawartym powyżej opisem ponosi wyłącznie wykonawca (np. brak adnotacji określającej, jakiego postępowania dotyczy oferta, może skutkować jej niezamierzonym otwarciem.
i) w punkcie XVII. 1.
z:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Gminy Wierzchlas ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, pok. 13 do dnia 26 lutego 2015 r. do godz. 11.00.
UWAGA. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferty złożone po terminie będą bez otwierania niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
na:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Gminy Wierzchlas ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, pok. 13 do dnia 2 marca 2015 r. do godz. 11.00.
UWAGA. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferty złożone po terminie będą bez otwierania niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
j) w punkcie XVII.2.
z:
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Wierzchlas ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, sala konferencyjna nr 10, dnia 26 lutego 2015 r. o godz. 11.30
na:
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Wierzchlas ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, sala konferencyjna nr 10, dnia 2 marca 2015 r. o godz. 11.30
k) w punkcie XVII.4.4)
z:
po dokonaniu czynności otwarcia ofertkomisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę;
na:
po dokonaniu czynności otwarcia ofertkomisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.
l) w punkcie XXV ustęp 4
z:
Bez ograniczeń dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zmiany harmonogramu nie powodujące zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia.
na:
Bez ograniczeń dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zmiany harmonogramu nie powodujące zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia ani zmiany terminów płatności poszczególnych transz wynagrodzenia.
m) Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany
n) Załącznik nr 5 do SIWZ „Wykaz usług” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej zmiany.
o) W załączniku nr 7a §1 punkt II.4.c)s.z:
uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w terminie
nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.,
na:
uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w terminie
nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy,
p) w załączniku nr 7a w § 3
z:
a) Ustala się następujący termin uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w terminie nie później niż do dnia 31 marca 2016 r. (lub wcześniejszym terminie wskazanym przez Wykonawcę w wybranej ofercie)
na:
2) Ustala się następujący termin uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w terminie nie później 12 miesięcy od podpisania umowy (lub wcześniejszym terminie wskazanym przez Wykonawcę w wybranej ofercie)
q) w załączniku nr 7a § 6. ustęp 2. punkt a)
z:
ze strony Zamawiającego: Aneta Stępień tel.: (43) 88 66 112 fax: (43) 88 66 113
e-mail: sekretariat@wierzchlas.pl
na:
ze strony Zamawiającego: Leszek Gierczyk tel.: (43) 88 66 112 fax: (43) 84 34 384
e-mail: sekretarz@wierzchlas.pl
r) wykreśla się w § 9 ust. 1 punkt 5 tj. zapis:
„za niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego – w wysokości 50% wartości wynagrodzenia za pełnienie takiego nadzoru określonego w wybranej ofercie.”
s) w załączniku nr 7a § 10.
z:
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na Przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązany jest wystawić odrębny dokument potwierdzający udzielenie gwarancji. Zaniechanie powyższego obowiązku Wykonawcy nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z gwarancji.Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym bez zbędnej zwłoki w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy lub realizacji robót budowlanych na podstawie Przedmiotu Umowy wątpliwości i problemów odnoszących się do Przedmiotu Umowy.
na:
Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) zwanej dalej “Kodeks Cywilny” będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne wykonanych usług na okres min 24 miesięcy, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania bez usterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
t) W załączniku nr 7b § 3 ust. 3 dodaje się punkt 4) w następującym brzmieniu:
kwota wynagrodzenia za nadzór autorski obejmować będzie wszystkie koszty związane z jego pełnieniem (w szczególności koszty dojazdu autora, wynagrodzenie autora oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem niniejszego zamówienia).
u) w załączniku nr 7b § 8. ust. 2.
z:
Ewentualne sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.
na:
Ewentualne sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
v) Usuwa się załącznik nr 8 „Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym”
w) Usuwa się załącznik nr 9 Oświadczenie o zapoznaniu z SIWZ
x) Załącznik nr 10 „Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” otrzymuje numer 8.
y) Załącznik nr 11 „Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej” otrzymuje numer 9.
z) Załącznik nr 12 „Koncepcja ściekowa” otrzymuje numer 10.
Wójt Gminy Wierzchlas
(-) Krzysztof Bednarek
Załączniki:
1) SIWZ
2) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług
4) Załącznik nr 7a do SIWZ - Projekt umowy na opracowanie projektu
5) Załącznik nr 7b do SIWZ - Projekt umowy na nadzór autorski
7) Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
8) Załącznik nr 10 do SIWZ - Koncepcja ściekowa